https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dcbest&no=245686
지난 사건 요약
1. CJ가 고양시에 경기북부 최대 개발사업인 CJ라이브시티 사업을 진행
2. 한국전력 전력공급 중단, 행정처리 지연(50개월), 코로나 등의 여러 요인으로 CJ가 경기도에 공사 기한 연장 요청
3. 경기도는 공사 기한 연장에 따른 1000억원대 지체상금을 요구하였으나 CJ는 감면을 요구했고 이에 경기도가 협약을 해제
(부들부들)
이건 아니지!! 경기도 진짜 미친거냐??
고양시 망하게 만들일 있냐??!!
왜 사업 엎어버린건지 당장 대답해!!!
에.. ?
... 그러니까..
일단.. 도지사님이 답변하기 전에
기자회견 열어서 상세하게 알려드릴게요...
(웅성웅성)
우리가 협약을 해지한건
CJ가 사업을 추진할 의지가 없었기 때문이었어요
CJ가 사업 추진 노력을 안했거든
사업이 8년차인데 공정 진행률이 3%밖에 안됨
누가봐도 CJ의 사업 추진 의지가 없었다고 밖에 볼수 없잖아요?
또 우리는 6월에 자체적으로 CJ랑 협의하려고 했거든요?
근데 협의하다가
갑자기 협의 엎어버리고 국토교통부 중재안 기준으로만 합의하자고 하더라구요
(*CJ라이브시티는 경기도의 지체상금 1000억 요구가 과하다며 국토교통부에 중재안 요청을 했다. 국토교통부가 중재안을 내놨지만, 경기도는 국토교통부의 중재안이 특혜 시비가 걸릴 수 있다며 거부했다. 이에 중재안은 감사원에 컨설팅을 맡기고 결과를 기다리는 중이었다.)
그리고 한국전력 전력 공급 중단 때문에 불가피하게 공사 못했다고 하는데
그건 니네가 전력사용신청 제때 안해서 발생한 일이고
한전이랑 사용량 조정에 대한 협의도 안했잖아
니네가 소극적으로 대처를 안해서 발생한 문제를 왜 우리보고 뭐라해
잘 아시겠죠?
설명이 잘 되셨으리라 생각합니다.
CJ가 사업 추진할 생각이 없는데 거기에 천년만년 묶어놔봐야 뭐함
그쵸?
공공의 이익을 위해서 협약해지한겁니다.
해당 부지에는 경제자유구역 추진해서
복합문화단지 조성하고
콘텐츠 기업 유치해보도록 하겠습니당 ㅎㅎ
그게 뭔 개소리야!!!
공정률이 3%밖에 안된건
8년 사업중에 50개월을!!!! 행정처리로 지연시키고!!!!!
한전에 전력공급 중단 통보받고!!!!
악재라는 악재는 다 쳐맞으니까!!!!!!
3%밖에 공정진행을 못한거지!!!!
그리고 사업진행 의지가 없는 기업이
올해(2024년) 2월에 2천억원 기업 어음을 발행하냐?!!!!!
그리고 내가 기자회견 하기 전에 협약 해제한거 재고해달라고!!!!!
사업 다시 해보겠다고 요청까지 했잖아!!!!!!!
그거 거절하고서 뭐? 의지가 없어?
전력공급도 뭐?
내가 소극적으로 나섰다고?!!!
우리 사업 기획단계부터 한전에 전력 공급 가능여부 지속적으로 확인했고!!!!!
한전 전력 공급 불가 통보 이후에
한전말고도 경기도랑 국회에도 문제 해결하려고 뛰어댕겼고!!!!
그리고!!!
작년 5월에 전력공급 불가라 사업일정 조정 요청했을때
경기도 니들도 사업일정 조정 협의가 타당하다는 의견 회신했잖아!!!
그리고 조정안도!!!!!
감사원 사전컨설팅 절차가 진행중인데
니들이 일방적으로 해지해놓은거잖아!!
결과도 안나왔는데!!!
상호간 추가 논의를 위한 협의기간 연장도 건의하고 그랬는데
니들이 관련 절차 및 소명의 기회도 안주고 일방적으로 해제 통보해놓은거잖아!!!
이거 협약상 협력의무와 신의성실 저버린 행정행위야!!!
부당한 조치라고!!!
에...
에..
지금 누구 탓을 할 문제는 아닌거 같습니다..
그런것보단!!!!!!! 여러분들!!!!!!!!
저희!!! 경기도가!!!!!!
K-컬처밸리 사업 반!!!드!!!시!!!! 성공적으로 진행시키겠습니다!!!
경기북부 발전의 원동력으로 만들겠습니드아아아아아!!!!!
아아아아악!!!!!
(좆됐노..)
커뮤맨 작성
